APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Démolition du bâtiment L de la résidence (14 logements) «L'Establet»
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : SORGUES (84700)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché ordinaire de travaux. Il n'est pas prévu de décomposition de lots. Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois (dont 2 mois de préparation)
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières : Prestations supplémentaires ou alternatives définies au cahier des charges
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCÉDURES et DÉLAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 31/07/2023 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLÉMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : DEMOL-BAT L-TX2023/1
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph d'Autant - 13006 MARSEILLE Tél :04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
Approbation par le Conseil municipal de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Châteauneuf-du-Pape
Par délibération n°30/2023 du 26 juin 2023, le Conseil municipal de la commune de Châteauneuf-du-Pape a approuvé la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme applicable sur son territoire.
Le dossier est consultable en mairie aux horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Ou sur le site internet de la commune : https://www.chateauneufdupape.org
3955480
Publié le 03/07/2023
AVIS AU PUBLIC
APPROBATION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N°2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE
Par délibération N°2023-02 du 14 juin 2023, transmise au représentant de l’État en Vaucluse le 16 juin 2023, le Conseil municipal a approuvé le projet de révision allégée N°2 du PLU.
Ladite délibération est affichée à compter du 21 juin 2023 en Mairie de Pernes-les-Fontaines et en Mairie annexe du Hameau des Valayans, aux lieux habituels d’affichage, pendant au moins un mois. L’ensemble du dossier est également consultable à la Mairie de Pernes-les-Fontaines et à la Préfecture de Vaucluse aux jours et heures d’ouverture au public ainsi que sur le site internet de la Ville (www.perneslesfontaines.fr), rubrique habitat et urbanisme.
Ladite révision allégée N°2 du PLU entre donc en vigueur et est opposable dès aujourd’hui.
3955475
Publié le 27/06/2023
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Réfection des Couvertures tuiles, Traitement de la charpente et Isolation sous tuiles et combles de la Résidence «Le Setti de Barba»
Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : PERTUIS (84120)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché ordinaire de travaux. Il n'est pas prévu de décomposition de lots. Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois en 2023
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%. La valeur technique sera analysée au regard du mémoire technique remis par l'entreprise. Le prix sera analysé au regard du prix forfaitaire proposé.
PROCÉDURES et DÉLAIS
Procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 28/07/2023 à 11h00 (heures de Paris)
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLÉMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 1274/TX2023
Renseignements d'ordre administratif : Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr - 04.90.27.22.19
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph d'Autan -13006 Marseille Tél.04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Réhabilitation des 33 logements de la résidence «Les Cros»
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : SAINT-SATURNIN LES AVIGNON (84450)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché unique (Entreprise Générale ou Groupement d'entreprises) - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
Pour cette consultation la dévolution en lots séparés est de nature à rendre techniquement plus difficile et financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
La maîtrise d'ouvrage n'est pas en mesure d'assurer les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.
Durée du marché ou délai d'exécution : Cf. RC
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Autres conditions particulières : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCÉDURES et DÉLAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 11/08/2023 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLÉMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 0451J2-TX2023/1
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph d'Autan -13006 Marseille Tél.04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
I. II. III. IV. V. VI.
Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Mairie de Bollène
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 21840019000011
Code Postal : 84500
Ville : Bollène
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : https://mairie-bollene.emarchespublics.com/pack/annonce_marche_public_33093_948124.html
Identifiant interne de la consultation : 2023-11
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :Non
Contact : MARTINEZ Karine
email : karine.martinez@ccrlp.fr
Tél : +33 490400128
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Voir Règlement de Consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Voir Règlement de Consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Voir Règlement de Consultation
Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limites de réception des plis : 08 Septembre 2023 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant : Les services du Pouvoir Adjudicateur
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Location et maintenance de photocopieurs
CPV - Objet principal : 30121100.
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Location et maintenance de photocopieurs
Lieu principal d'exécution du marché : BOLLENE
Durée du marché (en mois) : 48
Valeur estimée hors taxes du besoin : 200000 Euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Location (matériels).
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Les candidats ont la possibilité de faire une visite sur site. Prendre RDV auprès de Mr FALCON, responsable informatique. Visites aux horaires de la Mairie : 8H30/12h00 et 13H30/17H00
Date d'envoi du présent avis : 26 Juin 2023
APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Réfection des Couvertures tuiles, Traitement de la charpente et Isolation sous tuiles et combles de la Résidence «Saint-Pierre»
Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : APT (84400)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché ordinaire de travaux décomposé en tranches. Il n'est pas prévu de décomposition de lots. Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution :
Tranche ferme : 4 mois en 2023
Tranche optionnelle : 4 mois en 2024
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%. La valeur technique sera analysée au regard du mémoire technique remis par l'entreprise. Le prix sera analysé au regard du prix forfaitaire proposé.
PROCÉDURES et DÉLAIS
Procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 28/07/2023 à 11h00 (heures de Paris)
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLÉMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 707/TX2023
Renseignements d'ordre administratif : Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr - 04.90.27.22.19
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph d'Autan - 13006 Marseille Tél.04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
Par délibération n°2023-039 en date du 14 juin 2023, le conseil municipal a décidé de tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet de mise en compatibilité du PLU dont l'objet est la Réalisation d'un projet de parc photovoltaïque sur le site de l'ancienne carrière au sud du village
Cette délibération est affichée sur le panneau d'affichage de la mairie.
RECTIFICATIF : à l’annonce 3955453 du 08/06/23
Avis rectificatif du 22/06/23
GRAND AVIGNON
M. Gilbert ACHARD - Directeur Commande Publique
320 Chemin des Meinajaries
BP 1259
84911 AVIGNON - 9
Tél : 04 90 84 47 00 - Fax : 04 90 84 47 15
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.grandavignon.fr
Référence : 23FC031
Objet : Animation pour assurer le fonctionnement de l'espace test agricole du Grand Avignon au Mas Baudoin
Section 5 : Lots :
au lieu de : Description du lot : 03 : Accompagnement des agriculteurs en test.
...le montant maximum de commande est de 27 000 euro(s) Ht sur la durée du marché
lire : Description du lot : 03 : Accompagnement des agriculteurs en test.
...le montant maximum de commande est de 33 000 euro(s) Ht sur la durée du marché
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://agysoft.marches-publics.info/
3955476
Publié le 23/06/2023
APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de la Tour d'Aigues - Place de l'Eglise - 84240 La Tour d'Aigues
Adresse postale : B.P. 15 - La Tour d'Aigues - 84125 Pertuis cedex
Téléphone : 04 90 07 41 08 - télécopie : 04 90 07 49 41
Procédure : marché à procédure adaptée
Opération : requalification du chemin de Septem avec construction d'un réseau pluvial.
Type de marché : marchés de travaux
Le marché comporte 3 lots séparés
Lot 1 - VRD
Installation, préparations et signalisation de chantier (F1), libération d'emprises (F1), terrassement plateforme de voirie déblais (440 m3), F/Moe GNT (305 m3), géotextile (825 m²), tranchée réseaux (180 m3), PEHD pluvial Ø 300 (250 ml), regard EP Ø 800 (4 U), avaloir (14 U), fourreau TPC Ø 63 (320 ml), bordure T2 (425 ml), P2 (120 ml), remise à la côte des ouvrages (43 U), divers.
Lot 2 - Revêtements bitumineux
F/Moe d'enrobé à chaud y compris préparations BB 0/10 épaisseur 5 cm minimum (1 610 m²), BB 0/6 épaisseur 4 cm minimum (440 m²).
Lot 3 - Eclairage public
F/pose de candélabre 3,50 mètres de hauteur + lanterne leds de style ancien laqué RAL 7006 y compris massifs et divers (9 U), F/pose câble (300 ml), raccordement réseaux (1 U), divers.
Lieu d'exécution : commune de La Tour d'Aigues (84) - chemin de Septem.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : septembre 2023.
Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique : cf. règlement de la consultation
Remise et jugement des offres : cf. règlement de la consultation (RC)
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation avec leur pondération (détail cf. règlement de la consultation) : prix 55 % - valeur technique 45 %.
Date limite de réception des offres : le 17 juillet 2023 à 12 heures
Délai de validité des offres : 120 jours
Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation des entreprises : le dossier de consultation des entreprises est disponible, gratuitement, uniquement sur le profil acheteur de la commune : https://www.marches-publics.info
Instance chargée des recours : Tribunal Administratif de Nîmes (Gard) tél. : 04 66 27 37 00
Date d'envoi à la publication : 16 juin 2023
Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de la Tour d'Aigues - Place de l’Église - 84240 La Tour d'Aigues
Adresse postale : B.P. 15 - La Tour d'Aigues - 84125 Pertuis cedex
Téléphone : 04 90 07 41 08 - télécopie : 04 90 07 49 41
Procédure : marché à procédure adaptée
Opération : construction de locaux pour le service technique municipal.
Type de marché : marchés de travaux
Le marché comporte 5 lots séparés
Caractéristiques principales : ce marché comporte une tranche ferme (hangar 2 et 3) et une tranche conditionnelle (hangar 1)
Lot 1 - terrassements
Tranche ferme : terrassement de la plateforme, F/Moe de GNT 0/20 sur géotextile et divers (1 024 m²).
Tranche conditionnelle : terrassement de la plateforme, F/Moe de GNT 0/20 sur géotextile et divers (780 m²).
Lot 2 - gros œuvre
Tranche ferme : installation de chantier et études (F 1), fouilles pour fondations (96,7 m3), gros béton (57 m3), semelles filantes (19,5 m3), semelles isolées (20,5 m3), longrines (10 m3), réservations (F1), murs en agglos de ciment creux (82 m²), divers.
Tranche conditionnelle : études (F 1), fouilles pour fondations (69,5 m3), gros béton (37 m3), semelles filantes (14,7 m3), semelles isolées (12,3 m3), longrines (11,4 m3), murs en agglos de ciment creux (77 m²), réservations (F1), divers.
Lot 3 - ossature métallique, bardage, couverture et menuiseries extérieures
Tranche ferme : études (F1), ossature principale (621 m²), ossature couverture (624 m²), renfort pour capteurs photovoltaïques (464 m²), ossature pour bardage (616 m²), ossature pour ouvertures (8 U), ossature pour plancher collaborant y compris bac acier (168 m²), costières métalliques (70 ml), bardage simple peau (m² 616), accessoires de bardages, couverture en bac acier (624 m²), chéneau EP (45 ml), descente EP (15 ml), porte sectionnelle motorisée (6 U), porte métal (2 U), escalier métal (F 1), garde-corps (28,6 ml).
Option : renfort d'ossature pour capteur photovoltaïque et couverture en bacs aciers support de panneau photovoltaïque (F 1) pour le hangar 3.
Tranche conditionnelle : études (F1), ossature principale (403 m²), ossature couverture (405 m²), renfort pour capteurs photovoltaïques 405 m²), ossature pour bardage (463 m²), ossature pour ouvertures (8 U), bardage simple préau (m² 463), accessoires de bardages, couverture en bac acier (405 m²), chéneau EP (28 ml), descente EP (10 ml), porte sectionnelle motorisée (4 U), porte métal (2 U), châssis (2 U).
Lot 4 - dallages industriels
Tranche ferme : dallage BA (461 m²), dalle sur plancher collaborant (168 m²).
Tranche conditionnelle : dallage BA (400 m²).
Lot 5 - électricité
Tranche ferme : tableau divisionnaire et câblages (F 1), prise de terre (F 1), prise de recharge de véhicule électrique (2 U), appareillage (14 U), luminaires fluo (12 U), BAES (2 U), divers.
Tranche conditionnelle : tableau et câblages (F 2), prise de terre (F 2), appareillage (10 U), luminaires fluo (12 U), BAES (2 U), divers.
Lieu d'exécution : commune de La Tour d'Aigues (84) - zone d'activités le Revol - chemin du Tour du Revol.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : septembre 2023.
Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique : cf. règlement de la consultation
Remise et jugement des offres : cf. règlement de la consultation (RC)
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation avec leur pondération (détail cf. règlement de la consultation) : prix 55 % - valeur technique 45 %.
Date limite de réception des offres : le 7 juillet 2023 à 16 heures
Délai de validité des offres : 120 jours
Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation des entreprises : le dossier de consultation des entreprises est disponible, gratuitement, uniquement sur le profil acheteur de la commune : https://www.marches-publics.info
Instance chargée des recours : Tribunal Administratif de Nîmes (Gard) tél. : 04 66 27 37 00
Date d'envoi à la publication : 3 juin 2023
APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Extension de l'Agence commerciale
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : SORGUES (84700)
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché séparé ordinaire - Variantes non autorisées (Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Descriptif des lots :
Lot n° 9 : Gros œuvre
Lot n° 23 : Electricité
Lot n° 24 : Chauffage/Plomberie/VMC
Lot n° 32 : Agencement
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.
Forme juridique : Cf. R.C.
Autres conditions particulières : Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique : Cf. R.C.
Capacité économique et financière : Cf. R.C.
Capacité technique : Cf. R.C.
CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération - Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%
PROCÉDURES et DÉLAIS
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 03/07/23 à 11H00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLÉMENTAIRES
Numéro de référence de l'affaire : 999-TX2023/1
Renseignements d'ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT - 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 - Tél : +33 490272219 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
Renseignements d'ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr
Conditions d'obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille - 6, rue Joseph Autan - 13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50
Introduction des recours : Cf. R.C.
