Nom et adresse officiels des organismes acheteurs :

Commune de La Tour d’Aigues, Place de l’Eglise, 84240 La Tour d’Aigues – Tél : 04.90.07.41.08 – adresse postale : Mairie de La Tour d’Aigues – B.P. 15 La Tour d’Aigues – 84125 Pertuis cedex

Objet du marché : travaux de voirie communale – 2024.

Lieu d’exécution : réfection de chaussées et trottoirs sur divers sites sur la commune de La Tour d’Aigues.

Caractéristiques principales

Lot unique – revêtements bitumineux et divers

Tranche ferme

Installation de chantier (F1), F/moe de BB 0/10 (8 790 m²), F/Moe de BB 0/6 noir ou ocre + préparations (1 556 m²), mise à la côte regards (17 U), BAC (12 U), F/pose de bordures P1 (8 ml), T1 (66 ml), T2 (12 ml), regard pluvial (1 F), divers.

Tranche conditionnelle 1

– F/moe BB 0/10 (638 m²).

Tranche conditionnelle 2

– F/moe BB 0/10 (409 m²).

Tranche conditionnelle 3

– F/moe BB 0/6 + préparation (370 m²) et divers.

Date prévisionnelle de commencement : juin 2024.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat et autres renseignements et pièces demandées : Ensemble des renseignements et pièces demandés dans le règlement de la consultation (RC).

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation, à savoir :

– critère n° 1 : prix (55 %)

– critère n° 2 : valeur technique (45 %)

Type de procédure : Marché à procédure adapté (article L 21-23 du code de la commande publique).

Date limite de réception des offres : 7 juin 2024 à 12 heures

Lieu de retrait du dossier de consultation : Le DCE est uniquement disponible (gratuitement) sur la plateforme de dématérialisation de la commune de La Tour d’Aigues : https://www.marches-publics.info

Lieu de dépôt des offres : Les offres seront remises uniquement sur la plateforme de dématérialisation https://www.marches-publics.info. Elles doivent parvenir avant la date et l’heure limites suscitées.

Instance chargée des recours

Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30941 Nîmes.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 7 mai 2024

Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 – Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE

Objet du marché : Réhabilitation thermique de 34 villas Résidence «Les Coustouyes»

Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : VALREAS (84600)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)

Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois (y compris 1 mois de période de préparation)

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Descriptif des lots :

Lot n° 5 : Clôtures

Lot n° 13/16/20 : Menuiseries intérieures/Cloisons Doublages/Peinture

Lot n° 21/22 : Traitement de façades/Isolation Thermique par l’Extérieur

Lot n° 23 : Electricité

Lot n° 24 : V.M.C.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.

Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.

Forme juridique : Cf. R.C.

Autres conditions particulières : Cf. R.C.

Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique : Cf. R.C.

Capacité économique et financière : Cf. R.C.

Capacité technique : Cf. R.C.

CRITERES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%

PROCEDURES et DELAIS

Procédure Adaptée

Date limite de réception des offres : 03/06/2024 à 11H00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES

Numéro de référence de l’affaire : 0304/TX2024/1

Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr

Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr

Conditions d’obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr

Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph Autan -13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50

Introduction des recours : Cf. R.C

Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 – Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE

Objet du marché : Réfection Charpente Couverture de 9 résidences de Grand Delta Habitat

Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : LE PONTET (84), APT (84), ISLE SUR LA SORGUE (84), SOLLIES TOUCAS (13), PERNES LES FONTAINES (84), SORGUES (84) et ORANGE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)

Durée du marché ou délai d’exécution : 5 mois

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Descriptif des lots :

Lot n° 1 : 4 Résidences «Les Patios» à LE PONTET, «Le Paou 2» à APT, «Clos Saint-Michel» et «La Muscadelle» à ISLE S/SORGUE

Lot n° 2 : 1 Résidence «MARRIX» à MARSEILLE

Lot n° 3 : 2 Résidences «Les Meyrennes» à PERNES LES FONTAINES et «Chaffunes» à SORGUES

Lot n° 4 : 2 Résidences «Les Hespérides» et «La Bayle» à ORANGE

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.

Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.

Forme juridique : Cf. R.C.

Autres conditions particulières : Cf. R.C.

Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique : Cf. R.C.

Capacité économique et financière : Cf. R.C.

Capacité technique : Cf. R.C.

CRITERES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%

PROCEDURES et DELAIS

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres :

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES

Numéro de référence de l’affaire : 1335/715/1438/865/1262/1572/1232/1329TX2024/1

Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr

Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteurdu pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr

Conditions d’obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr

Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph Autan – 13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50

Introduction des recours : Cf. R.C.

Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE

Objet du marché : Construction de 5 logements individuels «Le Roc de Bonelli»

Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : CASTILLON DU GARD (302100)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)

Durée du marché ou délai d’exécution : 16 mois (y compris 1 mois de préparation)

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Descriptif des lots :

Lot n°1/2/3 : V.R.D. Terrassements/Réseaux secs/Réseaux humides

Lot n°4 : Espaces verts

Lot n°5 : Clôtures

Lot n° 9 : Gros œuvre

Lot n° 10 : Charpente Couverture

Lot n° 11 : Etanchéité

Lot n° 12 : Menuiseries extérieures

Lot n° 13 : Menuiseries intérieures

Lot n° 14 : Serrurerie Métallerie

Lot n° 16 : Cloisons Doublage Fx-plafonds

Lot n° 18 : Carrelages Faïences

Lot n° 20 : Peinture Nettoyage

Lot n° 21 : Traitement de façades

Lot n° 23 : Electricité

Lot n° 24 : Chauffage Plomberie VMC

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.

Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.

Forme juridique : Cf. R.C.

Autres conditions particulières : Cf. R.C.

Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique : Cf. R.C.

Capacité économique et financière : Cf. R.C.

Capacité technique : Cf. R.C.

CRITERES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%

PROCEDURES et DELAIS

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 05 juin 2024 à 11H00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES

Numéro de référence de l’affaire : 1165N1-TX2024/1

Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr

Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr

Conditions d’obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr

Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph d’Autan -13006 Marseille

Tél. 04.91.15.50.50

Introduction des recours : Cf. R.C.

Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 – Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE

Objet du marché : Réfection Etanchéité de Toitures Terrasses de 6 résidences de Grand Delta Habitat

Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : ISLE SUR LA SORGUE (84800), APT (84400), CAVAILLON (84300) et MARSEILLE (13008)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)

Durée du marché ou délai d’exécution : 5 mois

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Descriptif des lots :

Lot n° 1 : 3 Résidences «Le Rebenas» à ISLE SUR LA SORGUE, «Le Paou» à APT et «Jacques Brel» à CAVAILLON

Lot n° 2 : 3 Résidences «La Tête d’Or», «Les Vagues» et «La Timone 2» à MARSEILLE

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.

Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.

Forme juridique : Cf. R.C.

Autres conditions particulières : Cf. R.C.

Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique : Cf. R.C.

Capacité économique et financière : Cf. R.C.

Capacité technique : Cf. R.C.

CRITERES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%

PROCEDURES et DELAIS

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 28 mai 2024 à 11H00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES

Numéro de référence de l’affaire : 0613/708/1471/741/747/767-TX2024/1

Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr

Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr

Conditions d’obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr

Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph Autan – 13006 Marseille

Tél. 04.91.15.50.50

Introduction des recours : Cf. R.C.