Nom et adresse officiels des organismes acheteurs : Commune de La Tour d’Aigues 7, Place de l’Eglise 84 240 LA TOUR D’AIGUES Tél : 04.90.09.83.83.

Objet du marché : « AMENAGEMENT DE LA PLACE DU CHATEAU TRANCHE 1 : REQUALIFICATION DES RUES ET ESPACES PUBLICS DU CENTRE ANCIEN »
Lieu d’exécution : Centre Ancien de La Tour d’Aigues
Caractéristiques principales : Tranche ferme (TF) :
Lot 1 VRD-Génie civil – Travaux de démolition et terrassement préparatoires (1400 m²) ; – Travaux de pose de réseau et ouvrage pour réseau pluvial (40 ml PVCØ200 mm ; 75 ml PVC Ø250 mm, 8 regards 600×600 + tampon fonte ; 14 regards-grille 400x400mm, 6 regards 400×400 mm + double grille 400 x 400 mm, 1 regard-grille 600×600) ; – Travaux de pose de fourreaux et ouvrages pour réseaux secs (470 ml fourreaux LST 42/45, 6 regards 300×300 à 400×400 mm et tampon fonte) ; – Travaux d’aménagement de surface (290 ml de caniveau CC1 spécifiques) ; – Travaux de mise à la côte d’ouvrage (environ 200 unités) ; – Divers.
Lot 2 ENROBE – Mise en œuvre de BBSG 0/10 (300 m²) ;
Lot 3 BETON – Mise en œuvre de béton coloré désactivé de différents calibre (1090 m²) ; – Mise en œuvre de béton coloré lissé (32m²) ;

Tranche conditionnelle 1 :
Lot 1 VRD-Génie civil – Travaux de démolition et terrassement préparatoires (120 m²) ;
Lot 3 BETON – Mise en œuvre de béton désactivé (120m²) Variantes autorisées : non

Prestations divisées en lots :
Le présent marché est décomposé en 3 lots distincts :
Lot n°1 VRD-Génie civil
Lot n°2 Revêtement en enrobé
Lot n°3 Revêtement en béton

Délai d’exécution maximal : Tranche ferme : 16 semaines, Tranche conditionnelle : 2 semaines.
Date prévisionnelle de commencement : Septembre 2024
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : – Lettre de candidature DC1 – Déclaration du candidat DC2 – Renseignements sur les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat – Renseignements sur la situation juridique de l’entreprise ? Renseignements sur les conditions de travail propres à l’entreprise ? Déclaration en matière fiscale et sociale – Mémoire relatif à l’organisation et à la gestion du chantier.

Autres renseignements et pièces demandés : ensemble des renseignements et pièces demandés dans le règlement de la consultation (RC).
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation, à savoir : Lot 1 VRD-Génie civil – Critère n°1 : prix (50 %) – Critère n° 2 : valeur technique (50 %) Lot 2 ENROBE – Critère n°1 : prix (60 %) – Critère n° 2 : valeur technique (40 %) Lot 3 BETON – Critère n°1 : prix (60 %) – Critère n° 2 : valeur technique (40 %)
Mode de passation : La procédure de passation est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Date limite de réception des offres : le 2 août 2024 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Lieu de retrait du dossier de consultation : Le DCE est uniquement disponible (gratuitement) sur la plateforme de dématérialisation de la commune de La Tour d’Aigues : https://www.marches-publics.info.
Lieu de dépôt des offres : Les offres peuvent exclusivement être adressées électroniquement sur le site : https://www.marches-publics.info

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus : – Mairie de La Tour d’Aigues o 7, Place de l’Eglise o 84 240 La Tour d’Aigues o Tel : 04.90.07.41.08 – Cabinet Tramoy o 277 Chemin des Vieilles Vignes o 84 240 La Tour d’Aigues o Tel : 04.90.08.98.34 Instance chargée des recours : Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30 000 Nîmes CS88010 CEDEX 9.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 26 juin 2024

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif OBJET DU MARCHE

Objet du marché : Construction de 12 logements individuels et 2 logements collectifs «Ma Villa»

Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : PERTUIS (84120)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)

Durée du marché ou délai d’exécution : 19 mois

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Descriptif des lots :

Lot n°1/2/3/4/5/7 : V.R.D./Réseaux secs/Réseaux humides/Espaces verts/Clôtures/Démolition

Lot n° 9 : Gros œuvre

Lot n° 10 : Charpente Couverture

Lot n° 11 : Etanchéité

Lot n° 12 : Menuiseries extérieures

Lot n° 13 : Menuiseries intérieures

Lot n° 14 : Serrurerie Métallerie

Lot n° 16/17 : Cloisons Doublage Fx-plafonds/Isolation des combles

Lot n° 18 : Carrelages Faïences

Lot n° 20 : Peinture Nettoyage

Lot n° 21 : Traitement de façades

Lot n° 23 : Electricité

Lot n° 24 : Chauffage Plomberie V.M.C.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.

Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.

Forme juridique : Cf. R.C.

Autres conditions particulières : Cf. R.C.

Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique : Cf. R.C.

Capacité économique et financière : Cf. R.C.

Capacité technique : Cf. R.C.

CRITERES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%

PROCEDURES et DELAIS

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 25 juillet 2024 à 11H00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES

Numéro de référence de l’affaire : 1152S1-TX2024/1

Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr

Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr

Conditions d’obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr

Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph d’Autan -13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50

Introduction des recours : Cf. R.C.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 – Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif OBJET DU MARCHE

Objet du marché : Travaux de ravalement de façades de 3 résidences de Grand Delta Habitat

Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : AVIGNON (84000) et MONTFAVET (84140)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)

Durée du marché ou délai d’exécution : Cf. CCAP

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Descriptif des lots :

Lot n° 1 :   Résidence «L’Espélido»

Lot n° 2 :   Résidence «Le Palladium»

Résidence «Stuart Mill»

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.

Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.

Forme juridique : Cf. R.C.

Autres conditions particulières : Cf. R.C.

Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique : Cf. R.C.

Capacité économique et financière : Cf. R.C.

Capacité technique : Cf. R.C.

CRITERES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%

PROCEDURES et DELAIS

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 08 juillet 2024 à 11H00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES

Numéro de référence de l’affaire : FACADES3RESIDENCES/TX2024

Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr

Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr

Conditions d’obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr

Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph Autan -13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50

Introduction des recours : Cf. R.C.

Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 – Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE

Objet du marché : Remplacement de Menuiseries extérieures de 4 résidences de Grand Delta Habitat

Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : AVIGNON (84000)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)

Durée du marché ou délai d’exécution : Cf. CCAP

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Descriptif des lots :

Lot n° 1 : Résidence «Les Tonnelles»

Lot n° 2 : Résidence «Rue Crémade»

Résidence «Saint-Joseph»

Résidence «Rue des Infirmières»

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.

Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.

Forme juridique : Cf. R.C.

Autres conditions particulières : Cf. R.C.

Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique : Cf. R.C.

Capacité économique et financière : Cf. R.C.

Capacité technique : Cf. R.C.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%

PROCÉDURES et DÉLAIS

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 1er juillet 2024 à 11H00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

Numéro de référence de l’affaire : MENEXT4RESIDENCES/TX2024

Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr

Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr

Conditions d’obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr

Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph Autan -13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50

Introduction des recours : Cf. R.C.

Travaux

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King – 84054 Avignon Cedex 1 – Type d’organisme : Société Coopérative d’intérêt collectif d’HLM – Activité(s) principale(s) : Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE

Objet du marché : Remplacement de Menuiseries extérieures de 5 résidences de Grand Delta Habitat

Type de Marché de travaux : Exécution – Lieu d’exécution ou de livraison : BERRE L’ETANG (13130), PORT DE BOUC (13110), VEDENE (84270), CAVAILLON (84300)

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché : Marché séparé ordinaire – Variantes non autorisées (Cf. R.C.)

Durée du marché ou délai d’exécution : Cf. CCAP

Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots

Descriptif des lots :

Lot n° 1 : Résidence «Les Romaniquettes» à BERRE L’ETANG

Lot n° 2 : Résidence «Pierre Sémard» à PORT DE BOUC

Lot n° 3 : Résidence «Les Lavandières» à VEDENE

Lot n° 4 : Résidence «Les Grands Jardins» à CAVAILLON

Lot n° 5 : Résidence «Les Abattoirs» à CAVAILLON

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE

Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.

Modalités de financement et de paiement : Cf. R.C.

Forme juridique : Cf. R.C.

Autres conditions particulières : Cf. R.C.

Langue à utiliser dans l’offre / candidature : Français – Unité monétaire utilisée : l’euro.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation juridique : Cf. R.C.

Capacité économique et financière : Cf. R.C.

Capacité technique : Cf. R.C.

CRITERES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération – Valeur technique : 60% – Prix des prestations : 40%

PROCEDURES et DELAIS

Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 10 juin 2024 à 11H00

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES

Numéro de référence de l’affaire : MENEXT5RESIDENCES/TX2024

Renseignements d’ordre administratif : Mme Patricia ANGELIER – GRAND DELTA HABITAT – 3, rue Martin Luther King 84054 Avignon Cedex 1 – Tél : +33 490272219 – Email : patricia.angelier@granddelta.fr

Renseignements d’ordre technique : Les candidats pourront transmettre leur demande par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur via le site : http://www.marches-securises.fr

Conditions d’obtention du DCE : Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr

Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marches-securises.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Judiciaire de Marseille – 6, rue Joseph Autan – 13006 Marseille Tél. 04.91.15.50.50

Introduction des recours : Cf. R.C.